Informatique Sans Soucis - Installation, maintenance, assistance, dépannage

Conditions Générales de Vente :

Article 1 : définitions

ISS83 est une Auto Entreprise dont le siège social est situé 283 avenue des collines de Tamaris, Bâtiment 7, les collines de Tamaris, 83500 - La Seyne sur mer.
ISS83 fournit toute prestation de services en relation avec les nouvelles technologies et l'informatique (notamment assistance, conseil et dépannage informatique).
SIRET 523 188 621 00016

Article 2 : objet

ISS83 intervient sur site uniquement sur demande expresse du client ou dans les cas qui l'exigent pour des raisons techniques.
Au préalable de toute intervention sur site, les parties sont convenues de la date et du lieu d'exécution de la prestation.
Dans le cas d'une intervention sur site, si le client ou son représentant n'est pas présent sur le lieu de rendez-vous à la date et/ou à l'heure convenue(s), ISS83 ne pourra assurer les prestations. Dans ce cas, ISS83 se réserve le droit de facturer le coût forfaitaire correspondant à ses frais et temps de dàplacement. En aucun cas, le client ne pourra prétendre à un quelconque remboursement pour quelque raison que ce soit, qu'il demande ou non une nouvelle prestation ultérieurement.

Article 3 : application des Conditions Générales de Vente.

Les présentes conditions générales de vente sont portées dans leur intégralité à la connaissance du client. En conséquence, le fait de passer commande implique l'acceptation entière et sans réserve du client de la globalité de ces conditions générales de vente.

Article 4 : description des prestations

Les prestations de ISS83 sont destinées :

Cette liste est non exhaustive, et ISS83 est libre de supprimer et/ou modifier et/ou ajouter tout service qu'il jugera utile afin de s'adapter à la demande du marché et/ou d'assurer une qualité de service optimale de ses prestations.
Pour des raisons de qualité de ses services, ISS83 est susceptible de commercialiser également les pièces détachées nécessaires à l'exécution des prestations.

Article 5 : limites des interventions

Pour les interventions sur site du client, ISS83 se réserve le droit de refuser et/ou de cesser l'exécution de la prestation demandée si l'installation et/ou l'utilisation des équipements (matériels et/ou logiciels) du client est non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou éditeur et/ou distributeur et/ou fournisseur, et/ou si de l'avis de l'intervenant les conditions de travail risquent de mettre en danger sa sécurité, et/ou si de l'avis de l'intervenant les équipements semblent avoir été volontairement modifiés par le client, et/ou en cas d'impossibilité à l'intervenant d'accéder de façon facile et/ou rapide aux différents équipements (matériels et/ou logiciels) lui permettant d'exécuter dans les meilleures conditions la prestation demandée.
De même, ISS83 se réserve le droit de cesser la prestation demandée par le client si les conditions d'interventions sont différentes de celles qui avaient été prédéfinies et/ou si le client ne dispose pas des licences d'utilisation des logiciels lui appartenant et/ou si le client ne dispose pas des manuels techniques et/ou d'utilisation fournis par les constructeurs.
Dans tous ces cas, le montant total de la prestation sera entièrement et immédiatement dû quelle que soit la cause qui en aura empèché totalement ou partiellement l'exécution et/ou quel que soit le coût de la prestation.

Article 6 : limites de responsabilité de ISS83

En aucun cas, quelle que soit la prestation demandée et/ou quel que soit le lieu de son exécution (sur site du client et/ou en notre atelier), ISS83 ne saurait être responsable, pour quelle que raison que ce soit, des données du client qui seraient endommagées et/ou perdues totalement ou partiellement.
En conséquence, le client prendra toutes les précautions d'usage pour assurer préalablement à toute intervention la sauvegarde de ses données personnelles.
Dans le cas où l'intervenant de ISS83 devrait effectuer une sauvegarde des données personnelles du client (que ce soit de son propre chef et/ou que ce soit sur demande du client), le client reconnaît et accepte sans la moindre réserve, de dégager l'entière responsabilité de ISS83 au cas où une partie ou la totalité des données personnelles du client serait endommagée et/ou perdue.
Le client est informé que toute intervention sur ses équipements, faite par ISS83 ou par lui-même, entraîne irrévocablement la rupture de la garantie du constructeur et/ou du distributeur et/ou fournisseur auprès duquel il a acquis ses équipements.
En aucun cas, l'intervention de ISS83 ne saurait être un prétexte à une substitution et/ou une extension de garantie pour quelle que raison que ce soit.
Etant donné que ISS83 intervient uniquement sur demande expresse du client (que ce soit sur site et/ou en atelier), en aucun cas ISS83 ne saurait être tenue responsable des dommages directs et/ou indirects, matériels et/ou immatériels pour quelle que raison que ce soit.
Aucun préjudice financier d'aucune sorte ne pourra être retenu contre ISS83 pour quelle que raison que ce soit.
D'une manière générale, ISS83 ne pourra être responsable d'aucun préjudice financier et/ou commercial et/ou moral d'aucune sorte pour quelle que raison que ce soit, suite à l'exécution d'une prestation demandée par le client.

Article 7 : obligations de ISS83

ISS83 s'engage à fournir les moyens humains et/ou techniques nécessaires à l'exécution des prestations décrites à l'article 4 des présentes Conditions Générales de Vente.
De même, pour les prestations sur site, ISS83 s'engage à intervenir dans les meilleurs délais. Cependant, les délais sont fournis à titre indicatif, et tout retard et/ou report de la date et/ou de l'heure de l'intervention ne pourra donner lieu à aucun dédommagement et/ou remboursement et/ou annulation de la part du client.
De convention expresse entre les parties, ISS83, n'est soumis qu'à une obligation de moyens et en aucun cas à une obligation de résultats.

Article 8 : obligations du client

Le client est informé qu'il doit maintenir ses équipements dans des conditions conformes aux spécifications des fabricants et/ou distributeurs et/ou fournisseurs et/ou éditeurs, respecter les normes de sécurité, suivre les procédures légales d'installation et d'utilisation.
Le client s'engage à tenir à disposition l'ensemble des documentations techniques et/ou commerciales (manuels, CD, DVD, licences, codes d'identification, mots de passe, ...) dont l'intervenant de ISS83 aurait besoin pour la bonne exécution de sa prestation.
Dans un souci de qualité et de rapidité des prestations, le client s'efforcera de fournir le maximum d'informations détaillées sur les causes qui l'ont conduits à faire appel à ISS83.
En cas d'intervention sur site du client (domicile et/ou bureau), le client ou l'un de ses représentants nommément désigné devra rester présent à disposition de l'intervenant de ISS83 durant toute la durée de l'exécution de la prestation.
Le client reconnaît et accepte que l'ensemble des frais engendrés par l'exécution de la prestation, notamment les frais d'électricité, les frais de connexion à internet, l'usure de consommables (encre, papier, CD, DVD, disquettes, ...) sont en totalité à sa charge. Sous aucun prétexte, le client ne pourra prétendre à un remboursement et/ou à un dédommagement total ou partiel pour quelle que raison que ce soit.
En cas d'intervention sur site, sur simple demande de l'intervenant de ISS83, le client et/ou son représentant se chargera de nettoyer et/ou déplacer tous les éléments considérés comme gênants par l'intervenant pour la bonne exécution de sa prestation.

Article 9 : garantie

Concernant les équipements vendus par ISS83 pour l'exécution d'une prestation, la seule garantie accordée par ISS83 est celle attribuée par chaque constructeur à ses propres produits. En conséquence, les produits devront être retournés directement et à la charge du client au service après-vente des entreprises assurant la garantie des produits concernés.
En aucun cas, ISS83 ne pourra être tenue pour responsable pour quelle que raison que ce soit, d'une défaillance quelconque d'un des produits qu'elle aurait vendu, que la prestation ait eu lieu sur site ou en ses ateliers.

Article 10 : réserve de propriété

Conformément à la loi du 3 juillet 1985, ISS83 reste propriétaire des équipements (matériels et/ou logiciels) fournis dans le cadre de la réalisation de la prestation, jusqu'au paiement intégral par le client de la totalité des sommes dues.
A défaut de paiement total ou partiel, ISS83 est en droit, sans formalités préalables et indépendamment de toute action judiciaire, d'exiger du client et à ses frais, sans que celui-ci puisse s'y opposer sous quelle que raison que ce soit, la restitution des équipements fournis.
Concernant les logiciels, il est rappelé au client qu'aucun droit de propriété ne lui est transféré. Le seul droit dont il bénéficie est un droit d'utilisation conformément aux conditions inscrites sur les licences jointes aux logiciels.

Article 11 : tarifs

Les tarifs des prestations s'entendent en euros. Ils sont indiqués en toutes taxes comprises.
La T.V.A. (Non Applicable Article 293B du CGI) quel que soit le statut juridique du client et/ou la prestation demandée.
Les tarifs sont consultables sur le site www.iss83.com et peuvent être communiqués par téléphone sur simple appel du client au 06 13 65 79 18.
Pour toute prestation réalisée en atelier (dans les locaux de ISS83), il sera établi au préalable un diagnostic et un devis gratuits définissant le contenu, la durée et le coût de la prestation.
Pour toute prestation réalisée sur site (domicile et/ou bureau) du client, il sera établi au préalable un diagnostic et un devis gratuits définissant le contenu, la durée et le coût de la prestation. Dans ce cas, que le client accepte ou non le devis, il devra payer un forfait correspondant au coût de déplacement sur site (frais de déplacement + temps de déplacement).
Les tarifs communiqués au client sont ceux en vigueur à la date d'établissement du devis.
La main d'oevre correspondant à la réalisation d'une prestation est calculée par heure ; toute heure entamée est due dans son intégralité.

Article 12 : règlement des prestations

Le règlement par le client de la prestation, dont le contenu, la durée et le montant ont été au préalable définis par un devis, est fait immédiatement et dans sa globalité à l'intervenant à la fin de l'exécution de la prestation. Le client a le choix de payer soit par chêque bancaire ou postal, soit en espèces.
Dans le cas où l'intervenant de ISS83 ne pourrait exécuter en tout ou en partie la prestation, du fait d'un manquement du client à l'une quelconque de ses obligations (voir article 8), le client devra également acquitter immédiatement et dans sa globalité à l'intervenant le montant dû pour la prestation.
Les tarifs des prestations sont modifiables sans préavis. Seuls les prix indiqués sur le devis font foi.

Article 13 : pénalités

En cas de retard de paiement, le client se verra appliquer une pénalité de retard d'un montant égal à une fois et demi le taux de l'intérêt légal, calculée sur le montant de la totalité des sommes dues, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du code du commerce.

Article 14 : attribution de compétence

Toute contestation sur l'interprétation et/ou l'exécution de l'une quelconque des clauses des présentes conditions générales de vente qui ne pourrait être réglée à l'amiable, sera soumise à la juridiction des tribunaux compétents.
Le présent protocole est régi par la loi française alors même que le client serait de nationalité étrangère et/ou que le protocole s'exécuterait en tout ou en partie à l'étranger.
Les parties conviennent de soumettre à l'arbitrage tout litige qui pourrait survenir entre elles, et ce conformément au règlement d'arbitrage de la Cour européenne d'arbitrage et de médiation de Versailles.

Article 15 : Informatique et Liberté

Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et ses décrets d'application, le client dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données nominatives le concernant, exerçable auprès de ISS83, 283 avenue des collines de Tamaris, bât 7, les collines de Tamaris, 83500 - La Seyne sur mer.
ISS83 s'engage à ne pas utiliser ses coordonnées et notamment son adresse e-mail pour les communiquer à d'autres entreprises, ainsi que les données le concernant.
Sauf indication contraire, il est entendu que ISS83 pourra faire état de la référence du client à titre de référence commerciale, êtant entendu que celle-ci se limite à l'énumération du prénom du client et de la première lettre du nom du client.

Article 16 : Loi applicable

De convention expresse, le présent contrat sera gouverné par le Droit français.
Ces termes et conditions ne doivent pas être interprétées comme limitant les droits statutaires du client et rien ne limite les droits statutaires du client en tant que consommateur.

Article 17 : Tribunal compétent

En cas d'échec d'une procédure amiable, tout litige découlant des présentes conditions est de la compétence exclusive du tribunal de Commerce de Toulon